Zagospodarowanie placu przed kościołem przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).

Zakończone

Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) Kalwaria Pacławska 40, 37 – 743 Kalwaria Pacławska 40 w kancelarii w terminie do 22.06.2017 r. do godziny 13.00 .
Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w języku polskim.
Zamawiający Informuje Wykonawców, że:
- specyfikacja udzielenia zamówienia publicznego,
- projekt budowlany
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych
- decyzje i uzgodnienia
- przedmiar robót budowlanych (element pomocniczy)
- przedmiar robót elektrycznych (element pomocniczy)
są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.kalwariapaclawska.pl

Józef Skiba

608 887 826

Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie placu przed kościołem przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).
Przewiduje się do wykonania:
- utwardzenie placu przed kościołem
- wykonanie utwardzonych ścieżek dla ruchu pieszego,
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie doziemnej instalacji oświetlenia terenu wraz z montażem lamp,
- wykonanie nagłośnienia,

Roboty budowlane

Roboty budowlane

Województwo: podkarpackie Powiat: przemyski Miejscowość: Kalwaria Pacławska 40

Celem zadania jest realizacja projektu flagowego pt. Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu), który dotyczy zagospodarowania placu przed kościołem, w tym wykonania chodników, oświetlenia, elementów małej architektury i miejsc wypoczynku z dostępem do WiFi, likwidacji istniejących barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz wykonania instalacji nagłaśniającej (umożliwiającej transmisję koncertów i innych wydarzeń kulturalnych i religijnych). Całość prac ma na celu poprawienie funkcjonalności obiektów Wnioskodawcy w ramach prowadzonych działań na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza.

Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie placu przed kościołem przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).
Przewiduje się do wykonania:
- utwardzenie placu przed kościołem
- wykonanie utwardzonych ścieżek dla ruchu pieszego,
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie doziemnej instalacji oświetlenia terenu wraz z montażem lamp,
- wykonanie nagłośnienia,
Ponadto zamówienie obejmuje:
• Organizację i zagospodarowanie placu budowy,
• Sporządzenie planu BIOZ,
• Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zawierającego ceny jednostkowe z uwzględnieniem pkt. 4 i 6 suzp,
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej: certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające do stosowania materiały i urządzenia wraz z ich wykazem, rozliczenie rzeczowo- finansowe zrealizowanego zadania,
• Wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
• Wywóz materiałów porozbiórkowych nadających się do odzyskania na miejsce składowania wskazane przez zamawiającego,
• Wykonanie wszystkich innych prac, robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

45000000-7

Roboty budowlane

Nie dotyczy

Wykonawca składa harmonogram rzeczowo finansowy z chwilą podpisania umowy

Brak załączników

• Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie dróg, placów manewrowych, parkingów o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej oraz wartość każdego zadania, która nie będzie mniejsza niż 200.000 zł brutto.
Wykazane przez Wykonawcę zadania przy złożeniu ofert winny być wykonane (tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu.

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie

Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1) kierownik budowy – 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2) kierownik robót – 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu dot. przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania

Zamawiający przewiduje zmianę zapisów umowy, które zostały przewidziane w SUZP w Rozdziale 4 "ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY".

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie:
1. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 suzp dotyczące;
a) o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
b) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS lub CEIDG, które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) Zobowiązanie podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (propozycja zobowiązania - formularz 3.4 ) .

Nie dotyczy

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert :
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%)
1 Cena (C) 60
2 Gwarancja (G) 40
Kryterium „Cena” (C) - waga 60 % = 60 pkt :
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = C min x 60 pkt
C o
gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt.
Kryterium „ Gwarancja” (G) – waga 40 % = 40 pkt:
Ocena dokonana zostanie na podstawie okres gwarancji podanego w latach – zadeklarowanego przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego: G min = 3 lata od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji przyjęty do oceny oferty przez Zamawiającego: G max = 5 lat od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w latach tj. 3 lub 4 lub 5 lat.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty okres 5 lat i taki okres zostanie przyjęty w Umowie z Wykonawcą.
Oferty, w których:
- nie zostanie zaoferowany okres gwarancji lub
- będzie on krótszy niż 3 lata
zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z poniższa tabelą
Okres gwarancji w latach
Ilość punktów
3 lata 0 punktów
4 lata 20 punktów
5 lat 40 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SUZP warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja ”

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 8.2.2. suzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4 suzp.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

KLASZTOR ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW)

37-743 Kalwaria Pacławska

podkarpackie , przemyski

16 671 95 44

671 95 55

7951803096

Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")

PLSK.01.01.00-SK-0016/16-00

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rozstrzygnięte

Do udzielonego zamówienia w dniu 22.06.2017r. złożona została 1 oferta przez:
FIRMĘ HANDLOWO-USŁUGOWĄ „NOKI” 37-200 Przeworsk ul. Jagiellońska 5 cena oferty 1 289 850,00 zł uzyskując w kryterium 60 pkt, gwarancja 5 lat uzyskując w kryterium 40 pkt, łączna ilość pkt 100.

Oferta spełnia wszystkie warunki ogłoszonego przetargu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania oferta nie podlegała wykluczeniu lub odrzuceniu.